Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Infraestructura del Transporte.

c) Número de expediente: 7A/96.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adscripción de un equipo auxiliar a la Administración para realizar los trabajos de asesoramiento, control de calidad y geométrico y vigilancia del desarrollo técnico del contrato de obras.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Gipuzkoa.

d) Plazo de ejecución: Hasta la recepción del contrato de obras, más de un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 52.000.000 de pesetas.

5. Garantías.

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Infraestructura del Transporte. Servicio de Ferrocarriles.

b) Domicilio: Elcano, 3.

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.

d) Teléfono: (94) 424 55 15.

e) Telefax: (94) 423 70 59.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo II, subgrupo 3, categoría b).

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 20 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: Además de la documentación solicitada en la cláusula 7.6.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares se exigirá: Memoria descriptiva de los trabajos a realizar, equipo humano, cuadro de precios unitarios, descomposición del presupuesto de licitación y fórmula de revisión de precios que el licitador considera más adecuada para las prestaciones de este contrato.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Departamento de Transportes y Obras Públicas.

2.º Domicilio: Serán entregadas en mano en el Registro General, calle Olaguibel, número 38, o enviadas por correo dentro del plazo de admisión señalado, debiendo justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante telex, telefax, o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos o si la comunicación de la remisión es recibida con posterioridad al transcurso del plazo de recepción de proposiciones establecido, la oferta no será admitida. Transcurridos, no obstante diez días naturales a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

3.º Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses a contar desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Transportes y Obras Públicas.

b) Domicilio: Olaguibel, 38.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01004.

d) Fecha: 21 de mayo de 1996. En caso de recibirse ofertas por correo 31 de mayo de 1996.

e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo de 1996.

En Vitoria-Gasteiz a 27 de marzo de 1996.-El Director, Enrique Ponte Ordoqui.-21.454.