Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca subasta, en procedimiento abierto y

tramitación ordinaria, para la adjudicación del

contrato de obras de rehabilitación de calabozos y zona

semisótano en la Comisaría Local de Policía de

Puerto de la Cruz (Tenerife).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento

abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes

indicadas, con un presupuesto de contrata de

19.914.709 pesetas (119.689,81 euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista

para su iniciación: El plazo de ejecución de las

obras será de cuatro meses, estando prevista su

iniciación a partir del acta de comprobación de

replanteo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego

de cláusulas administrativas particulares y demás

documentos, están de manifiesto al público, durante

el plazo de presentación de proposiciones, en el

Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección

General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,

número 21, 28008 Madrid, teléfono 91 322 39 17

y fax 91 322 39 52, así como en la Secretaría de

la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife,

sita en la calle Robayna, número 23, 38004 Santa

Cruz de Tenerife.

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo

previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: No exigida.

6. Modelo de proposición económica: Se ajustará

al modelo que se inserta en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán

en mano, en el Registro de Entrada del Área de

Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General

de la Policía, sita en la calle Rey Francisco, 21,

28008 Madrid, o bien, en la forma prevista en la

cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas

particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta

las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo

sexto día natural desde la publicación de este

anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

9. Apertura de las proposiciones económicas:

Tendrá lugar en acto público el día 29 de julio

de 1999, a partir de las diez horas, en el salón

de actos de la Dirección General de Administración

de la Seguridad, sita en la calle Amador de los

Ríos, 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los

licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por

cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 1999.-El Director general,

Francisco Manuel Salazar Simpson Bos.- 25.925.