1. Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE), con oficinas en Santander
(Cantabria); contrato promovido por la Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra
Nueva, sita en la calle/plaza de las Estaciones, sin
número (edificio anexo, segunda planta, 39002
Santander), teléfono 942 36 49 50, fax 942 36 34 16.
2. Modalidad de adjudicación: Concurso.
3. Características de la licitación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Presupuesto: 739.374.318 pesetas
(4.443.729,15 euros) (IVA excluido). En este
presupuesto está incluido el estudio de seguridad y salud
laboral, que asciende a 5.501.104 pesetas (33.062,30
euros) (IVA excluido).
4. Naturaleza del contrato: Contrato de obras.
5. Documentación e información:
a) Las ofertas deberán presentarse en las
oficinas de Ferrocarriles de Vía Estrecha, en Santander,
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva, calle/plaza de las Estaciones, sin
número (edificio anexo, segunda planta).
b) Fecha y hora límite de presentación: 14 de
julio de 1999, a las catorce horas, en el lugar
señalado en el punto anterior.
c) La oferta económica deberá constar en
pesetas.
d) Apertura de las ofertas económicas: El día
20 de julio, a las doce horas, en las oficinas en
que han sido presentadas.
6. Lengua en que deben redactarse la
documentación y ofertas: Castellano.
7. Fianza provisional: 15.780.000 pesetas
(94.839,71 euros).
8. Requisitos básicos de los licitadores:
a) Requisitos generales:
Disponer de plena capacidad de obrar y solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.
Disponer de una experiencia en obras similares
de, al menos, tres años, sólo en obras de montaje
de línea aérea de contacto ferroviaria.
b) Requisitos excluyentes:
Clasificación como contratista de obras del Estado
español en grupo D, subgrupo 4, categoría f.
En el solicitante no podrán concurrir ninguna de
las causas de prohibición para contratar establecidas
en el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.
Los licitadores extranjeros deberán aportar la
misma documentación que los empresarios españoles
o la equivalente en su país de procedencia, según
se trate de empresas con domicilio en España o
con domicilio sólo en origen.
9. Abono del costo de los anuncios: El coste
de los anuncios de la licitación serán de cuenta
y cargo del adjudicatario.
10. Plazo de ejecución del contrato: El plazo
de ejecución de las obras no podrá ser superior
a doce meses, computados desde la fecha de firma
del acta de replanteo.
11. Criterios de adjudicación: El proceso de
selección de las empresas interesadas se regirá por
los siguientes criterios:
40 puntos: Importe económico.
30 puntos: Relación de obras similares.
20 puntos: Equipo humano para la realización
de las obras.
10 puntos: Equipos y maquinaria, cualificación
de la empresa y control de calidad.
Madrid, 21 de mayo de 1999.-El Director
general, José Enrique García-Romeu Fleta.- 22.276.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid