Contingut no disponible en català
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: "Gestió d'Infraestructures,
Societat Anónima", epresa pública de la Generalidad de
Cataluña.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que
pertenecen a los expedientes que se detallan.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.
5. Garantías: Provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: "Gestió d'Infraestructures, Societat
Anónima".
b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
c) Telefax: 93 430 01 24.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y cateogoría):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratista
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.
b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de
2000, a las trece horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: "Gestió d'Infraestructures, Societat
Anónima".
2.o Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante tres
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. No se admitirán las
proposiciones presentadas por correo de acuerdo con
lo que prevé el pliego de bases.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: "Gestió d'Infraestructures, Societat
Anónima".
b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 11 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.
Barcelona, 7 de abril de 2000.-Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap. d'Auditoria Interna.-19.166.
Anexo
Objeto: Ejecución de las obras de edificios
prefabricados 2000 en la Delegación Territorial del Baix
Llobregat, Anoia. Clave: XEA-00371.1. Lugar de
ejecución: Anoia, Baix Llobregat. Plazo de
ejecución: Seis meses. Presupuesto: 40.709.119 pesetas
(244.666,73 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras de edificios
prefabricados 2000 en la Delegación Territorial del Baix
Llobregat, Anoia. Clave: XEA-00371.2. Lugar de
ejecución: Anoia, Baix Llobregat. Plazo de
ejecución: Seis meses. Presupuesto: 12.117.658 pesetas
(72.828,59 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Ejecución de las obras de edificios
prefabricados 2000 en la Delegación Territorial de
Barcelona Comarcas. Clave: XEC-00370.1. Lugar de
ejecución: Alt Pendès, Bages, Garraf, Maresme,
Osona, Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 56.855.861 pesetas (341.710,61
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo, subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d,
C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras de edificios
prefabricados 2000 en la Delegación Territorial de
Barcelona Comarcas. Clave: XEC-00370.2. Lugar de
ejecución: Alt Penedès, Bages, Garraf, Maresme,
Osona, Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 52.724.228 pesetas
(316.878,99 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras de edificios
prefabricados 2000 en la Delegación Territorial de
Girona. Clave: XEG-00373. Lugar de ejecución: Alt
Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany,
Selva. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
72.165.768 pesetas (433.725 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e,
C8e y C9e.
Objeto: Ejecución de las obras de edificios
prefabricados 2000 en la Delegación Territorial de
Lleida. Clave: XEL-00374. Lugar de ejecución: Segrià.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
10.351.087 pesetas (62.211,29 euros), IVA del 16
por 100 incluido.
Objeto: Ejecución de las obras de edificios
prefabricados 2000 en la Delegación Territorial de
Tarragona. Clave: XET-00375.1. Lugar de
ejecución: Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Baix
Penedès, Tarragonès. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 61.859.141 pesetas (371.780,93
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo, subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d,
C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras de edificios
prefabricados 2000 en la Delegación Territorial del
Vallès Occidental. Clave: XEV-00372.1. Lugar de
ejecución: Vallès Occidental. Plazo de ejecución:
Seis meses. Presupuesto: 37.683.537 pesetas
(226.482,62 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Baix Llobregat, Anoia I.
Clave: XMA-00328. Lugar de ejecución: Anoia, Baix
Llobregat. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 60.479.471 pesetas (363.488,94 euros), IVA
del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d,
C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras de RAM 2000
en la Delegación Territorial del Baix Llobregat,
Anoia II. Clave: XMA-00329.1. Lugar de ejecución:
Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 52.643.835 pesetas
(316.395,82 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Baix Llobregat,
Anoia III. Clave: XMA-003330. Lugar de ejecución:
Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 43.496.141 pesetas
(261.417,07 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Baix Llobregat,
Anoia IV. Clave: XMA-00331. Lugar de ejecución:
Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 95.242.686 pesetas
(572.420,07 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1e,
C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Baix Llobregat,
Anoia V. Clave: XMA-00332. Lugar de ejecución:
Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 49.234.693 pesetas
(295.906,46 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Baix Llobregat,
Anoia VI. Clave: XMA-00333. Lugar de ejecución:
Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 31.402.259 pesetas
(188.731,38 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Baix Llobregat,
Anoia VII. Clave: XMA-00334. Lugar de ejecución:
Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 32.478.739 pesetas
(195.201,15 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Baix Llobregat,
Anoia VIII. Clave: XMA-00335. Lugar de ejecución:
Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 61.404.672 pesetas
(369.049,51 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Baix Llobregat,
Anoia IX. Clave: XMA-00336. Lugar de ejecución:
Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 34.038.592 pesetas
(204.576,06 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad I.
Clave: XMB-00300. Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
47.928.777 pesetas (288.057,75 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad II.
Clave: XMB-00301. Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
47.986.887 pesetas (288.407 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad III.
Clave: XMB-00302. Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
46.997.256 pesetas (282.459,20 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad VII.
Clave: XMB-00306. Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
40.700.328 pesetas (244.613,90 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad VIII.
Clave: XMB-00307. Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
35.815.119 pesetas (215.253,20 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad IX.
Clave: XMB-00308. Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
39.968.377 pesetas (240.214,78 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad X.
Clave: XMB-00309. Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
45.906.258 pesetas (275.902,17 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad XI.
Clave: XMB-00310.1. Lugar de ejecución:
Barcelonès. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
33.327.530 pesetas (200.302,49 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad XII.
Clave: XMB-00310.2. Lugar de ejecución:
Barcelonès. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
11.665.740 pesetas (70.112,51 euros), IVA del 16
por 100 incluido.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000
Badalona en la Delegación Territorial de Barcelona
Comarcas I. Clave: XMC-00311. Lugar de
ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 54.174.912 pesetas (325.597,78
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo, subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d,
C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000
L'Hospitalet de Llobregat en la Delegación Territorial de
Barcelona Comarcas II. Clave: XMC-00312. Lugar
de ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 117.325.089 pesetas
(705.137,99 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1e,
C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 Mataró
en la Delegación Territorial de Barcelona
Comarcas III. Clave: XMC-00313. Lugar de ejecución:
Maresme. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 31.648.348 pesetas (190.210,40 euros), IVA
del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d,
C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 Santa
Coloma de Gramenet en la Delegación Territorial
de Barcelona Comarcas IV. Clave: XMC-00314.
Lugar de ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución:
Seis meses. Presupuesto: 37.999.999 pesetas
(228.384,59 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Comarcas V.
Clave: XMC-00315. Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
55.000.000 de pesetas (330.556,66 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Comarcas VI.
Clave: XMC-00316. Lugar de ejecución: Osona.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
23.181.592 pesetas (139.324,17 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c, C5c, C6c, C7c,
C8c y C9c.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona
Comarcas VII. Clave: XMC-00317. Lugar de ejecución:
Osona. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
53.621.157 pesetas (322.269,64 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona
Comarcas VIII. Clave: XMC-00318. Lugar de ejecución:
Maresme. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 47.459.167 pesetas (285.235,34 euros), IVA
del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d,
C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Girona III. Clave:
XMG-00346. Lugar de ejecución: Baix Empordà,
Gironès, Selva. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 77.362.150 pesetas (464.955,89 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e,
C6e, C7e, C8e y C9e.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Girona IV. Clave:
XMG-00347. Lugar de ejecución: Gironès, Selva.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
61.884.225 pesetas (371.931,68 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Girona V. Clave:
XMG-00348. Lugar de ejecución: Alt Empordà,
Baix Empordà. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 72.523.430 pesetas (435.874,59 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e,
C6e, C7e, C8e y C9e.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Girona VI. Clave:
XMG-00349. Lugar de ejecución: Cerdanya,
Ripollès. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
29.160.614 pesetas (175.258,82 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c, C5c, C6c, C7c,
C8c y C9c.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Lleida V. Clave:
XML-00355.1. Lugar de ejecución: Noguera, Segrià.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
42.856.435 pesetas (257.572,36 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Lleida VI. Clave:
XML-00356. Lugar de ejecución: Pla d'Urgell,
Urgell. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
63.012.612 pesetas (378.713,43 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Lleida VII. Clave:
XML-00357. Lugar de ejecución: Garrigues, Pla
d'Urgell, Segrià. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 39.208.376 pesetas (235.647,09 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,
C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Lleida VIII. Clave:
XML-00358. Lugar de ejecución: Garrigues, Segrià.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
50.571.392 pesetas (303.940,19 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Lleida IX. Clave:
XML-00359.1. Lugar de ejecución: Segarra, Urgell.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
51.909.667 pesetas (311.983,38 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Lleida X. Clave:
XML-00360.1. Lugar de ejecución: Segrià. Plazo
de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 52.034.572
pesetas (312.734,08 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y
categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d
y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Tarragona I. Clave:
XMT-00361. Lugar de ejecución: Baix Camp. Plazo
de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 53.861.714
pesetas (323.715,42 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y
categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d
y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Tarragona II. Clave:
XMT-00362.1. Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
96.125.442 pesetas (577.725 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e,
C8e y C9e.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Tarragona II. Clave:
XMT-00362.2. Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
26.559.285 pesetas (159.624,52 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c, C5c, C6c, C7c,
C8c y C9c.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Tarragona III. Clave:
XMT-00363. Lugar de ejecución: Baix Penedès,
Tarragonès. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 56.274.869 pesetas (338.218,77 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,
C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Tarragona IV. Clave:
XMT-00364. Lugar de ejecución: Baix Camp,
Priorat, Tarragonès. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 74.905.446 pesetas (450.190,80 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e,
C6e, C7e, C8e y C9e.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Tarragona V. Clave:
XMT-00365. Lugar de ejecución: Alt Camp, Baix
Penedès, Conca de Barberà, Tarragonès. Plazo de
ejecución: Seis meses. Presupuesto: 37.648.182
pesetas (226.270,13 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y
categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d
y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Tarragona VI. Clave:
XMT-00366. Lugar de ejecución: Baix Ebre,
Montsià. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
25.815.088 pesetas (155.151,80 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c, C5c, C6c, C7c,
C8c y C9c.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Tarragona VII. Clave:
XMT-00367. Lugar de ejecución: Ribera d'Ebre,
Terra Alta. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 58.185.404 pesetas (349.701,32 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,
C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Tarragona VIII. Clave:
XMT-00368. Lugar de ejecución: Ribera d'Ebre.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
40.412.719 pesetas (242.885,33 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Vallès Occidental I.
Clave: XMV-00337.1. Lugar de ejecución: Vallès
Occidental. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 28.000.001 pesetas (168.283,40 euros), IVA
del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c, C5c, C6c,
C7c, C8c y C9c.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Vallès Occidental II.
Clave: XMV-00338.1. Lugar de ejecución: Vallès
Occidental. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 59.999.997 pesetas (360.607,24 euros), IVA
del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d,
C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Vallès Occidental III.
Clave: XMV-00339. Lugar de ejecución: Vallès
Occidental. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 55.000.000 de pesetas (330.556,66 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,
C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Vallès Occidental IV.
Clave: XMV-00340. Lugar de ejecución: Vallès
Occidental. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 43.000.002 pesetas (258.435,22 euros), IVA
del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d,
C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Vallès Occidental V.
Clave: XMV-00341.1. Lugar de ejecución: Vallès
Occidental. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 48.000.000 de pesetas (288.485,81 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,
C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Vallès Occidental VI.
Clave: XMV-00342.1. Lugar de ejecución: Vallès
Occidental. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 58.067.213 pesetas (348.990,98 euros), IVA
del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d,
C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial del Vallès Occidental VII.
Clave: XMV-00343.1. Lugar de ejecución: Vallès
Occidental. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 37.000.000 de pesetas (222.374,48 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,
C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad IV.
Clave: XMB-00303. Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
38.048.952 pesetas (228.678,81 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad V.
Clave: XMB-00304. Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
39.654.989 pesetas (238.331,28 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad VI.
Clave: XMB-00305. Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
60.255.480 pesetas (362.142,73 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Comarcas IX.
Clave: XMC-00319. Lugar de ejecución: Bages,
Berguedà. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
62.667.482 pesetas (376.639,15 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Comarcas X.
Clave: XMC-00320. Lugar de ejecución: Bages.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
61.136.251 pesetas (367.436,27 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona Comarcas XI.
Clave: XMC-00321. Lugar de ejecución: Alt
Penedès, Garraf. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 51.870.323 pesetas (311.746,92 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,
C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona
Comarcas XII. Clave: XMC-00322. Lugar de ejecución:
Bages, Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 68. 315.607 pesetas
(410.585,07 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona
Comarcas XIII. Clave: XMC-00323. Lugar de ejecución:
Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 60.387.338 pesetas (362.935,21 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,
C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona
Comarcas XIV. Clave: XMC-00324. Lugar de ejecución:
Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 57.411.080 pesetas (345.047,54 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,
C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona
Comarcas XV. Clave: XMC-00325.1. Lugar de ejecución:
Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 24.829.669 pesetas (149.229,32 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,
subgrupo y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c, C5c,
C6c, C7c, C8c y C9c.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona
Comarcas XVIII. Clave: XMC-00325.2. Lugar de
ejecución: Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 22.022.098 pesetas (132.355,47
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo, subgrupo y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c,
C5c, C6c, C7c, C8c y C9c.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona
Comarcas XVI. Clave: XMC-00326. Lugar de ejecución:
Bages, Barcelonès, Berguedà, Vallès Oriental. Plazo
de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 46.599.755
pesetas (280.070,17 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y
categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d
y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Barcelona
Comarcas XVII. Clave: XMC-00327. Lugar de ejecución:
Bages, Barcelonès, Berguedà, Vallès Oriental. Plazo
de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 63.593.581
pesetas (382.205,12 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y
categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d
y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Girona I. Clave:
XMG-00344. Lugar de ejecución: Gironès. Plazo
de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 121.391.628
pesetas (729.578,38 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y
categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y
C9e.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Girona II. Clave:
XMG-00345. Lugar de ejecución: Alt Empordà,
Garrotxa, Pla de l'Estany. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 53.708.372 pesetas
(322.793,82 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Girona VII. Clave:
XMG-00350. Lugar de ejecución: Garrotxa, Selva.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
28.707.697 pesetas (172.536,73 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c, C5c, C6c, C7c,
C8c y C9c.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Lleida II. Clave:
XML-00352. Lugar de ejecución: Alt Urgell,
Solsonès. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
36.134.529 pesetas (217.172,89 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo
y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,
C8d y C9d.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Lleida III. Clave:
XML-00353. Lugar de ejecución: Pallars Jussà.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
11.069.729 pesetas (66.530,41 euros), IVA del 16
por 100 incluido.
Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Lleida IV. Clave:
XML-00354. Lugar de ejecución: Noguera. Plazo
de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 55.192.741
pesetas (331.715,05 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y
categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d
y C9d.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid