Está Vd. en

Documento BOE-B-2003-259059

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia licitación de contrato de obras 12-1241 .

Publicado en:
«BOE» núm. 259, de 29 de octubre de 2003, páginas 9018 a 9018 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio de Medio Ambiente
Referencia:
BOE-B-2003-259059

TEXTO

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 12-1241.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación y

restauración ambiental de la playa Dels Terrers.

c) Lugar de ejecución: Benicasim (Castellón).

d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses, aunque

el plazo de ejecución será de 10 meses, al paralizarse

las obras durante los meses de Julio y Agosto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total

(euros). 6.553.631,62.

5. Garantía provisional. 131.072,63.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Costas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.

Despacho C-611.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Teléfono: 91-597-64-14.

e) Telefax: 91-597-59-13.

f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo B), subgrupo 4, categoría C);

grupo F, subgrupos 1 y 2, categoría C), y grupo G),

subgrupo 6, categoría C).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13

horas del dia 15 de Diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Costas.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.

Despacho C-611.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se

admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Costas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.

Sala de Juntas C-286-2planta.

c) Localidad: Madrid, 28071.

d) Fecha: 8 de enero de 2004.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se

ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego

de cláusulas administrativas particulares. En el caso

de que se envíen por correo, las empresas deberán

justificar la fecha y hora de imposición del envío

en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección

General la remisión de la oferta mediante télex,

fax o telegrama en el mismo día, haciendo constar

el número de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del

adjudicatario 12. Fecha de envío del anuncio al

"Diario Oficial de las Comunidades Europeas" (en

su caso). 21 de octubre de 2003.

Madrid, 21 de octubre de 2003.-P. D.

(Resolución de 9 de noviembre de 1996), el Director

general de Costas, José Trigueros Rodrigo.-48.073.

ANÁLISIS

Tipo:
Concurso de Obras
Ámbito geográfico:
Comunidad Valenciana
Materias:
007 Reforma, 106 Medio ambiente, 110 Obras hidráulicas,

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid