Content not available in English
La Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística, Sociedad Anónima convoca el concurso relativo al contrato de obras definidas en el proyecto de urbanización del polígono Sud-Oest del Besòs.
1. Entidad adjudicadora: Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística, Sociedad Anónima. a) Número de expediente: CPB06050002.
2. Objeto del contrato:
a) Constituye el objeto del concurso la adjudicación del contrato de obras definidas en el proyecto de urbanización del polígono Sud-Oest del Besòs.
b) División por lotes y número: no. c) Lugar: Barcelona. d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 16.382.492,16 euros, IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 327.649,84 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación:
a) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día anterior a la presentación de la documentación.
b) Lugar de obtención de documentación: Copistería ATB, calle Riera Sant Miquel, número 44, Barcelona. Teléfono: 93.415.12.06.
7. Obtención de información.
a) Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: calle de la Llacuna, 161, 2.ª planta. c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018. d) Teléfono: 93.291.46.00. e) Telefax: 93.291.46.01.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación empresarial: G-3-f; E-1-f; I-1-e; J-5-e.
9. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 7 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La que se indica en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística, Sociedad Anónima.
2.ª Domicilio: calle de la Llacuna, número 161, 2.ª planta. 3.ª Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
10. Apertura de las ofertas económicas.
a) Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: calle de la Llacuna, 161, 2.ª planta. c) Localidad: Barcelona. d) Fecha: 18 de julio de 2006. e) Hora: 10:30 horas.
11. Gastos del anuncio: a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de publicación del concurso en el Diario Oficial de la Unión Europea: 16/05/2006.
Barcelona, 19 de mayo de 2006.-Consejero Delegado, Ricard Frigola i Pérez.-33.838.
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid