Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio por el que se hace público concurso de contrato de obras que se cita

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Sociedad Mercantil Pública «Tarancón Industrial, Sociedad Anónima».

b) Organo que tramita el expediente: Consejo de Administración.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de Contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Contratación de obras de urbanización del Polígono Industrial «Senda de los Pastores» en Tarancón (Cuenca). c) Plazo de ejecución: 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 21.201.207,54 euros, IVA incluido.

5. Garantía Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. 6. Clasificación del contratista:

Subgrupo A-2, Categoría F.

Subgrupo E-1, Categoría F. Subgrupo G-6, Categoría F. Subgrupo I-5 y I-6, Categoría E.

7. Obtención de la documentación e información: Tarancón Industrial, Sociedad Anónima. Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 16400 Tarancón (Cuenca). Tlf. 969321016. Hasta el 22 de septiembre de 2006, a las 14 horas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre de 2006, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: la señalada en el pliego de condiciones. c) Lugar de presentación: Tarancón Industrial, Sociedad Anónima. Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 16400 Tarancón (Cuenca).

9. Apertura de ofertas: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, el 26 de septiembre de 2006, a las 18 horas.

Tarancón (Cuenca), 10 de agosto de 2006.-Yolanda Córdoba García, Consejera-Delegada.-50.797.