Está Vd. en

Documento BOE-B-2007-180027

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contrato de obras de mejora local, instalaciones, seguridad vial y rehabilitación, claves: 39-B-3910, 51.174/07; 37-HU-3430, 51.181/07; 33-SG-3100, 51.193/07; 33-B-4460, 51.182/07; 38-CR-3710, 51.159/07; 33-OR-3720, 51.172/07, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

Publicado en:
«BOE» núm. 180, de 28 de julio de 2007, páginas 8955 a 8956 (2 págs.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio de Fomento
Referencia:
BOE-B-2007-180027

TEXTO

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.

c) Lugar de ejecución: Ver anexo. d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo. 6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esquina P.º Castellana). c) Localidad y código postal: Madrid 28071. d) Teléfono: 91 597 61 87. e) Telefax: 91 597 84 70. f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica por los medios previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once horas del día 20 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que figure en el pliego de cláusulas administrativas particulares según las circunstancias de cada licitador. En el caso de licitar a varios de los expedientes reseñados en este anuncio, los interesados incluirán en el sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el documento original de la garantía provisional, copia del certificado de clasificación y declaración jurada en la que se haga constar si en el mismo expediente presentan ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial. El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas. El telegrama, fax (telefax 91 597 85 88) o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la recepción de ofertas y deberá incluir el número de certificado del envío hecho por correo. La declaración sobre el grupo empresarial sólo será exigible a aquellos licitadores que en el mismo expediente presenten proposición aisladamente con otra u otras empresas del mismo grupo. c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, despacho B-738. 3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.

b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de proyecciones. c) Localidad: Madrid. d) Fecha: 18 de octubre de 2007. e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica se formulará estrictamente conforme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

39-B-3910 y 33-B-4460: Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña (Barcelona).

37-HU-3430: Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón (Zaragoza). 33-SG-3100: Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-León Oriental (Burgos). 38-CR-3710: Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha (Toledo). 33-OR-3720: Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia (A Coruña).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo estimado: 3.817,90 euros.

Madrid, 27 de julio de 2007.-El Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 28-4-04, BOE del 30-4-04), el Secretario General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 39-B-3910; 51.174/07. Objeto del contrato: «Mejora local. Instalación de pantallas acústicas en la autopista B-23, pp.kk. 0,3 al 2,3 y en la carretera A-2, p.k. 583,0. Términos municipales de Esplugues de Llobregat y Abrera». Provincia de Barcelona. Presupuesto de licitación: 4.548.475,21 euros. Garantía provisional: 90.969,50 euros. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasificación de contratistas: G-6, f. Referencia: 37-HU-3430; 51.181/07. Objeto del contrato: «Instalaciones. Estación de pesaje y accesos en la N-330, p.k. 549,000. T.M. de Almudevar». Provincia de Huesca. Presupuesto de licitación: 1.275.816,09 euros. Garantía provisional: 25.516,32 euros. Plazo de ejecución: 9 meses. Clasificación de contratistas: G-4, e. Referencia: 33-SG-3100; 51.193/07. Objeto del contrato: «Seguridad vial. Adecuación e implantación de barreras de protección de motocicletas. SG-20, N-VI, N-110, N-601 y N-603. Pp.kk.: Varios». Provincia de Segovia. Presupuesto de licitación: 1.447.104,15 euros. Garantía provisional: 28.942,08 euros. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasificación de contratistas: G-5, f. Referencia: 33-B-4460; 51.182/07. Objeto del contrato: «Seguridad vial. Conversión en glorieta de la intersección de la carretera N-II con la BP-5002, p.k. 633,200 de la N-II. Tramo: El Masnou». Provincia de Barcelona. Presupuesto de licitación: 345.749,88 euros. Garantía provisional: 6.915,00 euros. Plazo de ejecución: 17 semanas. Clasificación de contratistas: G-5, c y B-2, c. Referencia: 38-CR-3710; 51.159/07. Objeto del contrato: «Rehabilitación estructural de Puente. Reparación del Puente Nuevo de Alarcos sobre el río Guadiana. N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, p.k. 297,500. Tramo: Ciudad Real». Provincia de Ciudad Real. Presupuesto de licitación: 643.214,28 euros. Garantía provisional: 12.864,29 euros. Plazo de ejecución: 7 meses. Clasificación de contratistas: B-2, e. Contrato financiado con fondos F.E.D.E.R. Referencia: 33-OR-3720; 51.172/07. Objeto del contrato: «Seguridad vial. Mejora de accesos e iluminación y pasarela peatonal en el puente de Velle. Conexión entre N-120 y N-525. Carreteras N-120 y N-525 de Orense a Pontevedra, p.k. 0,000 al 1,400. Tramo: Orense». Provincia de Ourense. Presupuesto de licitación: 914.964,11 euros. Garantía provisional: 914.964,11 euros. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasificación de contratistas: G-4, d y B-4, d. Contrato financiado con fondos F.E.D.E.R.

ANÁLISIS

Tipo:
Subasta
Ámbito geográfico:
Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña
Materias:
007 Reforma, 112 Obras viales y pistas,
Observaciones:
Se incluye corrección del texto del contrato 33-OR-3720;51.172/07, por anuncio núm. 52060 (BOE núm. 185, de 3 de agosto de 2007).
Varios expedientes de obras.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid