- 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
-
- a) Organismo:
- Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
- c) Obtención de documentación e información:
-
- 1) Dependencia:
- Servicio de Administración Interna, Patrimonio y Contratación.
- 2) Domicilio:
- Calle Elías Bacallado 2-A.
- 3) Localidad y código postal:
- Ofra (Santa Cruz de Tenerife) 38010.
- 4) Teléfono:
- 922 60 50 64-922 60 50 63.
- 5) Telefax:
- 922 60 61 94.
- 8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
- Treinta y seis días contados desde la fecha del envío del anuncio del contrato al Diario Oficial de la Unión Europea, siendo el día límite el 2 de septiembre de 2009.
- 2. Objeto del contrato:
-
- a) Tipo:
- Servicios.
- b) Descripción:
- Servicio de telecomunicaciones del Excelentísimo Ayuntamiento.
- c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
- Lote I) Servicios de Telecomunicaciones fijas. Lote II) Servicios de Telecomunicaciones Móviles. Lote III) Servicios de Conexión a Internet.
- d) Lugar de ejecución/entrega:
-
- 2) Localidad y código postal:
- Municipio de Santa Cruz de Tenerife.
- e) Plazo de ejecución/entrega:
- Dos años.
- i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
- CPV 64200000-8.
- 3. Tramitación y procedimiento.
-
- a) Tramitación:
- Ordinaria.
- b) Procedimiento:
- Abierto.
- d) Criterios de adjudicación:
- Lote I) Servicios de Telecomunicaciones fijas: Oferta económica 60, Propuesta técnica 25, Exceso de oferta sobre lo demandado 10, Plan de Gestión, Operación y Mantenimiento 5.
Lote II) Servicios de Telecomunicaciones móviles: Oferta económica 75, Propuesta técnica 10, Exceso de oferta sobre lo demandado 10, Plan de Gestión, Operación y Mantenimiento 5.
Lote III) Servicios de Conexión a Internet: Oferta económica 55, Propuesta técnica 5, Exceso de oferta sobre lo demandado 35, Plan de Gestión, Operación y Mantenimiento 5.
- 4. Presupuesto base de licitación:
-
- a)
- Importe total 1.616.365,28 euros. Lote I) 1.168.702,64 euros, Lote II) 369.312,00 euros, Lote III) 78.350,64 euros.
- 5. Garantías exigidas.
- Provisional (importe) 3 por 100 del presupuesto de licitación, sin inclusión del IGIC. Lote I) 33.391,50 euros, Lote II) 10.551,77 euros, Lote III) 2.238,59 euros.
- 6. Requisitos específicos del contratista:
-
- a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
- Grupo V. Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Subgrupo 4. Servicios de telecomunicaciones. Categoría D. Cuando la anualidad media sea igual o superior 600.000 euros.
- 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
-
- a) Fecha límite de presentación:
- Treinta y seis días contados desde la fecha del envío del anuncio del contrato al Diario Oficial de la Unión Europea, siendo el día límite el 2 de septiembre de 2009.
- c) Lugar de presentación:
-
- 1) Dependencia:
- En el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dirigido al Servicio de Administración Interna, Patrimonio y Contratación.
- 2) Domicilio:
- C/ General Antequera, n.º 14,
- 3) Localidad y código postal:
- Santa Cruz de Tenerife, 38004.
- 4) Dirección electrónica:
- www.sctfe.es.
- 8. Apertura de Ofertas.
-
- a) Dirección:
- En las dependencias municipales y tendrá lugar conforme a lo establecido en las Cláusulas 15 y 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- b) Localidad y código postal:
- Santa Cruz de Tenerife.
- c) Fecha y hora:
- .
- 9. Gastos de publicidad.
- Son de cuenta del contratista.
- 10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea".
- 29 de julio de 2009.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de julio de 2009.- La Jefa del Servicio de Administración Interna, Patrimonio y Contratación, M.ª Isabel Molina Moreno.